+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Образец претензии на нарушение сроков выполнения работ по договору поставки

В соответствии с п. Так, во исполнение своих обязательств по договору, мной были оплачены денежные средства, в размере, указанном в п. Тем не менее, со стороны Сетевой организации имеет место полное неисполнение своих обязательств по договору. Не имея иного жилого помещения, пригодного для проживания я вынуждена временно проживать у своих знакомых, так как проживание в доме, не подключенном к электричеству, не представляется возможным. Таким образом, неисполнением обязательств по Договору со стороны Сетевой организации нарушаются не только мои жилищные права, но и права собственника жилого помещения.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Заключили договор на выгодных условиях, оплатили, но товар так и не получили. Поставщик кормит вас завтраками, а вы в это время несете убытки.

Досудебная претензия по нарушению сроков поставки товара: образец 2020 года

Подача запроса разъяснений. Подготовка тендерной заявки. Ведение претензионной работы Защита от включения в РНП. Нормативно-правовые акты Письма и разъяснения Руководства и документация Шаблоны документов Судебная практика Решения контролирующих органов. Письма и разъяснения Нормативно-правовые акты. Вебинары Семинары. Получить консультацию Пройти обучение Сопровождение закупок Помощь экспертов Автоматизировать работу.

Реестры и перечни Учебные центры Сервисы и справочники Специализированные организации Торговые площадки Общественные организации Эксперты. Изменения зак…. Разбор пр…. Закрываем …. Скачать вложения: Шаблоны претензии заказчика к поставщику подрядчику, исполнителю при ненадлежащем исполнении контракта Скачиваний.

Похожие материалы по тегу Шаблон претензии заказчика поставщику о некачественном товаре Шаблон претензии заказчика поставщику о нарушении срока поставки товара Что делать, если заказчик не подписывает документы о приемке и не даёт мотивированный отказ?

Если срок контракта закончился должен ли заказчик разместить в ЕИС претензионную работу о нарушении сроков исполнения контракта? Приказ Росархива от Сайты органов власти Минфин России Федеральная антимонопольная служба Федеральное казначейство Официальный сайт закупок Портал правовой информации. Партнеры Институт государственных и регламентированных закупок. Лидер конкурентных закупок. Центр контрактного обучения.

Институт развития современных образовательных технологий. Ольга Пратура. Официальные торговые площадки Торговая площадка Сбербанка Единая электронная торговая площадка Общероссийская система электронной торговли RTS тендер Федеральная электронная площадка. Официальные торговые площадки Всероссийская универсальная площадка Федеральная электронная площадка Электронная торговая площадка ГПБ Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа.

Контакты E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Автоматики, Минфин России. Федеральная антимонопольная служба. Федеральное казначейство. Официальный сайт закупок. Портал правовой информации. Торговая площадка Сбербанка. Единая электронная торговая площадка. Общероссийская система электронной торговли. RTS тендер. Федеральная электронная площадка.

Всероссийская универсальная площадка. Электронная торговая площадка ГПБ. Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа.

Претензия по договору поставки

Договоры поставки — документы, которые широко используются в коммерческой деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Их объектом выступает поставка каких-либо товарно-материальных ценностей в определенном объеме и в установленные сроки. Если какой-либо пункт договора нарушается, вторая сторона сделки имеет право написать контрагенту претензию. Этот документ позволяет не только озвучить спорные моменты и потребовать их решения, но и не доводить дело до судебной инстанции.

Как и сами договоры поставки, так и претензии к ним не имеют единых унифицированных форм. Это обозначает, что представители предприятий и организаций могут писать претензии в свободном виде, но при соблюдении в их структуре некоторых стандартов делопроизводства.

Также бланк должен быть озаглавлен и в нем следует обязательно сделать ссылку на основной договор номер и дату его составления. После этого следует подытожить все вышесказанное — сюда допустимо не только вписать имеющиеся требования и установить срок для их исполнения, но и предупредить вторую сторону о том, что в случае отказа от выполнения договорных обязательств, заинтересованная сторона оставляет за собой право обратиться в суд как показывает практика, такая угроза часто оказывается довольно результативной.

Единственное непреложное правило, которое надо соблюсти: документ обязательно должен быть подписан директором фирмы или ее представителем, отвечающим за решение конкретных вопросов, в нем обозначенных. Удостоверять претензию при помощи различного рода клише не обязательно, так как с года юридические лица имеют право визировать свою документацию печатями и штампами только в том случае, если эта норма прописана в их локальных актах. Нарушение сроков поставки неприятно для покупателя. Это может нарушить планы, испортить запланированное мероприятие.

Не вовремя поставленный товар может быть причиной невыполненных обязательств самого покупателя перед заказчиком. Результат — испорченное настроение, душевные переживания, финансовые и репутационные потери. Все это не решают возникшую проблему по сути. Подобные отговорки могут продолжаться неделю, месяц и более. Вместо выслушивания оправданий, покупатель имеет право требовать :. Эти требования предъявляются продавцу письменно, для чего составляется претензия за нарушение условий поставки товара.

Например, неустойка начинает начисляться с того дня, в который продавец обязан был поставить товар. Например, если было уплачено 30 т. Чтобы направить иск, необходимо собрать пакет документов , доказывающий справедливость требований заявителя. Одно из доказательств — рассматриваемая претензия и ответ, реагирование на нее продавца. Например, из-за непоставки товара в срок, покупатель не смог выполнить свои обязательства перед заказчиками.

С ним расторгнут коммерческий договор. Понесенный ущерб подтверждается разорванным соглашением, письмом, претензией или рекламацией со стороны заказчика, в которых четко указана причина расторжения.

Эти и другие документы расчет причиненных убытков и упущенной выгоды прикладываются к претензии продавцу. Порядок рассмотрения и урегулирования спора может прописываться в договоре поставки. Это касается и сроков, в которые открывается и проводится спор.

В этом случае они обязательны для соблюдения. Если в договоре поставки не предусмотрен порядок урегулирования споров, ответ на претензию дается в течение 30 дней. Поэтому перед тем, как настаивать на определении такого порядка урегулирования спора, нужно учесть положительные и отрицательные стороны. Отсутствие ограничений на подачу претензии :.

Допущенная ошибка при направлении претензии о сроках соглашения — обычным письмом или лично, но без росписи ответственного лица на втором экземпляре — затрудняет процесс доказывания, что такое обращение осуществлялось.

Продавец может отрицать сам факт получения обращения от потребителя. Во втором случае можно подождать письма, если оно объективно не дошло по почте. Чтобы снять подозрения, у отправителя следует потребовать копии ответа или их сканы, цифровые фотографии.

Если в требовании отказано, а сроки после направления претензии превысили 40 дней, следует обращаться с жалобой. Подав жалобы и заявления, их копии можно направить поставщику. Такой шаг ускорит его и вынудит выполнять требования покупателя.

В противном случае остается составлять исковое заявление, направлять его в суд и разрешать спор в ходе заседаний. Грамотно собранная доказательная база является аргументов для разрешения спора в досудебном порядке или для признания исковых требований в суде.

Так, столичным районным судом был рассмотрен иск юридического лица к частному предприятию, которое брало обязательство по договору поставки нефтепродуктов.

Истец разумно согласился на исковые требования , чтобы снизить финансовые потери предприятия. В противном случае сумма иска могла увеличиться в 1,5 раза, что ставило бы ответчика перед риском банкротства.

В свою очередь, истец не заинтересован включаться в длительную процедуру несостоятельности, поэтом найден компромиссный вариант. Подрядчик и Ковальчук А. Заказчик , Исполнитель взял на себя обязательство по заданию Заказчика по графику, утвержденному сторонами, выполнить строительные работы по реконструкцию крыльца в доме по адресу: г. Воркута, пер. Тихонова, В соответствии со ст. Однако в нарушение требований ГК РФ, п. Договора, строительные работы окончены Таким образом, Подрядчиком нарушены сроки исполнения взятых на себя обязательств.

Нарушение же сроков влечет начисление неустойки потребителю за каждый день час, если срок определен в часах просрочки неустойку пеню в размере трех процентов цены выполнения работы оказания услуги или, когда она не определена, общей цены заказа. Неустойка за нарушение сроков окончания выполнения работы взыскивается за каждый день просрочки вплоть до окончания выполнения работы.

Написание претензии о непоставке товара в срок не ограничивается строгими рамками, однако, для правильного и грамотного составления претензии придерживайтесь определенного образца. К претензии приложите сопутствующую документацию, которая будет подтверждать нарушение условий договора поставщиком. Приложите к претензии акт о расхождениях при приемке, счета и иные документы, подтверждающие наличие нарушений договора между поставщиком и заказчиком.

Укажите в претензии ваши требования. К примеру, вы можете потребовать поставить товар в срочном порядке или оплатить неустойки за непоставленный товар в указанный срок и понесенные вами убытки вследствие этого. Обязательно напишите в претензии, что в случае отказа выполнения ваших требований, вы вынуждены будете обратиться в суд. В претензии укажите, какими последствиями обернется для поставщика невыполнения претензионных требований. Если вы предварительно внесли аванс или оплатили поставку, то в претензии выставите требование вернуть деньги или поставить товар.

Если вследствие просрочки поставки вы не хотите продолжать дальнейшие взаимодействия с поставщиком, то заявите о вашем желании расторгнуть договор. В статье Договор может быть признан недействительным, если в нем отсутствует указание сроков поставки товара.

Обязательно в договоре пропишите пункт о сроках передачи товара. В этом случае, при нарушении сроков доставки заказчик имеет полное право на возвращение денежных средств, на расторжение договора и на установку нового срока доставки. При нарушении условий договора, поставщик должен уплатить заказчику неустойку за каждый день просрочки платежа, при условии, что товар заранее оплачен поставщиком.

Неустойка начисляется, начиная со дня, в который должен был быть доставлен товар. Как заказчик, вы можете потребовать возместить убытки, которые вы понесли из-за непоставки в установленный срок товара. Возврат суммы внесенного платежа за товар и возмещение убытков должны быть осуществлены поставщиком не позднее десяти дней с момента предъявления требования со стороны заказчика. На чтение 13 мин. Просмотров Обновлено Содержание статьи кликните, чтобы посмотреть.

Кроме того, вне зависимости от условий договора допустимо требовать с контрагента выплату неустойки, даже если такого пункта в самом документе нет — это право дает пострадавшей стороне закон.

Статьи по теме кликните, чтобы посмотреть. Во второй части надо указать суть претензии, в том числе назвать нарушенные пункты и условия договора.

Если есть какие-то дополнительные бумаги, фото-видео свидетельства допущенных нарушений, их надо обозначить в документе отдельным пунктом в виде приложения. Мнение эксперта. Адвокат с летним стажем. Автор множества статей, преподаватель Права. Претензия по договору поставки составляется в двух идентичных и равнозначных экземплярах, которые после подписи регистрируются в журнале учета документов, а отправляемый вариант отмечается еще и в журнале исходящей корреспонденции.

Но эта сумма не может расти до бесконечности, она ограничено размер предварительной оплаты. В указанном примере она не может быть больше 30 т. То есть, ее размер растет в течение дней просрочки. Этого срока достаточно, чтобы:.

Строгих форм и бланков для рассматриваемого документа не предусмотрено. Но чтобы он имел вес в процессе досудебного урегулирования или судебном разбирательстве, претензия должна содержать :. Жалоба составляется одна, в ней меняется только адресат или в шапке документа указываются все инстанции, в которые направляется обращение.

Дополнительно можно подать заявление :. Ответчик признал требования истца в полном объеме, суд удовлетворил иск, вынес соответствующее решение. Успех заключался в полноте собранной доказательной базы, а также в дополнительном финансовом риске для ответчика:. В соответствии с п. Также, укажите условия, которые нарушил поставщик. Опишите нарушение поставщика: не поставка товара или поставка с опозданием, поставка бракованного или дефектного товара. В судебном порядке требования устанавливаются выше, нежели в претензионном порядке.

При передаче дела в суд, исковые требования будут включать в себя не только оплату убытков, но и упущенной выгоды. И все судебные расходы оплачивать будет также поставщик.

Как предъявить претензию по договору поставки в 2020 году — порядок + образец

Наиболее часто претензии за нарушение сроков встречаются в обыденной жизни при заключении договоров подряда, возмездного оказания услуг.

Это могут быть отношения, которые регулируются Законом о защите прав потребителя — тогда составляется претензия потребителя. А могут быть и отношения граждан между собой, которые регулируются нормами ГК РФ. Когда обязательство по договору должно было быть исполнено в определенное время, к конкретной дате, составление претензии за нарушение сроков позволит требовать выплаты неустойки.

Сроки могут касаться дат изготовления вещей, совершения действий, доставки купленного товара и др. Подрядчик и Ковальчук А. Заказчик , Исполнитель взял на себя обязательство по заданию Заказчика по графику, утвержденному сторонами, выполнить строительные работы по реконструкцию крыльца в доме по адресу: г. Воркута, пер. Тихонова, В соответствии со ст. В соответствии с п. Однако в нарушение требований ГК РФ, п. Договора, строительные работы окончены Таким образом, Подрядчиком нарушены сроки исполнения взятых на себя обязательств.

Нарушение же сроков влечет начисление неустойки потребителю за каждый день час, если срок определен в часах просрочки неустойку пеню в размере трех процентов цены выполнения работы оказания услуги или, когда она не определена, общей цены заказа. Неустойка за нарушение сроков окончания выполнения работы взыскивается за каждый день просрочки вплоть до окончания выполнения работы.

В противном случае буду вынуждена обратиться в суд с исковым заявлением о защите прав потребителя , что повлечет дополнительные судебные расходы , право на возмещение которых прямо предусмотрено ГПК РФ, а также право на компенсацию морального вреда и взыскания штрафа. В некоторых договорах сроки оказания работ или услуг являются существенными условиями. Отсутствие указание на сроки в таких случаях может повлечь подачу искового заявления о признании договора незаключенным.

Существенные условия договоров установлены ГК РФ. В других случаях установление сроков не обязательно, но включение их в текст договора делают возможным применение штрафных санкций за их несоблюдение. Претензия за нарушение сроков направляется при просрочке и может содержать следующие требования:. Это претензии за нарушение сроков при заказе работ услуг.

За нарушение сроков доставки товара руководством для расчета неустойки станет ст. Внимательно ознакомьтесь с текстом договора. Обычно порядок и сроки направления претензии, ответа на нее прямо закреплены. Размер неустойки за нарушение сроков договора может быть уменьшен или увеличен по сравнению с законом когда закон допускает уменьшение.

Нарушитель сроков в дальнейшем может вести себя недобросовестно. Сослаться на не направление претензии, а, значит, не соблюдение досудебного способа урегулирования спора.

Это может привести к возвращению искового заявления. Самый верный способ вручения претензии — направить ее почтовой связью заказным письмом с описью вложения.

Тогда на сайте Почты России можно отследить и дату ее вручения, и получена она будет надлежащим лицом. Если претензия за нарушение сроков оставлена без внимания, способом защиты прав остается только обращение в суд с исковым заявлением о защите прав потребителя, о расторжении договора или о взыскании неустойки.

Все зависит от правовых норм, из которых возникли спорные отношения. Если при составлении претензии за нарушение сроков возникли трудности, Вы можете воспользоваться консультацией юриста на нашем сайте и получить юридическую помощь. Здравствуйте,подскажите пожалуйста как правильно составить претензию за нарушение сроков сдачи жилого дома. Возьмите за основу представленный пример претензии, опишите вашу ситуацию и потребуйте выплаты неустойки за весь период просрочки.

Заключила договор с фирмой на установку противопожарных дверей. Срок договора закончился 12 июля года, дверей нет. По устной договоренности подрядчик обещал установить двери 1 августа года. Дверей НЕТ. Как мне действовать? Я хочу расторжения договора и возвращение суммы аванса. Пишите претензию о возврате уплаченной суммы и о вашем отказе от договора. Главное лично вручить претензию исполнителю под роспись.

Если не отреагируют, тогда обратитесь в суд. Подскажи пожалуйста, мама заказала в кредит пластиковые окна 7 марта г. Все документы оформили. По договору написано, что срок установки в течении рабочих дней. Сегодня 13 августа, а окон до сих пор нет. А мама так и платит кредит, а окон нет. Если не отреагируют, тогда обратитесь в суд…. А разве отправка ценным письмом с описью вложения не будет доказательством попытки урегулирования вопроса в до судебном порядке?

Будет, если получите уведомление с его подписью о вручении. Могу ли я написать претензию после фактического получения услуги?

Услугу получил,но с задержкой в 2 месяца. Да, можете. Нарушение сроков все равно влечет возможность взыскания неустойки, даже несмотря на то, что работы выполнены.

Отдал машину в автосервис 3 сентября для ремонта ходовой части. Сказали сделают в течении дня. В ходе ремонта возникли проблемы с рулевой рейкой. Неделю искали причину! После сказали, что причина — неисправность блока управления. Сказали, что преобретут и поставят за свой счёт. Прошло ещё 2 недели, машина до сих пор у них! Каждый день говорят одно и тоже — запчасть придёт завтра! И кстати в договоре о сроках ничего не написано. Как правильно составить претензию?

Какую минимальную сумму примет суд к рассмотрению. А то неустойка маловатая получилась. Если в договоре Исполнитель указал ,только телефонные данные ,а реквизиты не указал и не отвечают на телефонный звонок и никак не найти их в городе ,так как они уехали отдыхать за границу. То куда направлять претензию за нарушение сроков? Дождитесь их возвращения и выясните адрес проживания. В будущем, при заключении договоров, будьте внимательней.

Энергоснабжающая организация проводила проверку эл. Я писала, звонила, мне отвечали , что все заняты, нет техники и т. Заявление на опломбирования я отправила через э. ИП Галина. В настоящее время необходимо подготовить претензию на имя организации и требованием о возмещении убытков. При отказе останется обращаться в суд. Напишите свой вопрос Отменить ответ. Ваше имя. Вопросы юристу С чего начать? Калькулятор госпошлины. Можете предъявить претензию в любое время со следующего дня после начала просрочки.

Сергей Владимирович. Юрист Анна Винограденко. Напишите свой вопрос Отменить ответ Ваше имя.

Пишем претензию о нарушении сроков поставки товара. При покупке может оформляться договор поставки, по которому продавец берет обязательство доставить потребителю товар в указанный в соглашении срок. При невыполнении этих обязательств пострадавшая сторона имеет право выставить требования. Нарушение сроков поставки неприятно для покупателя.

Это может нарушить планы, испортить запланированное мероприятие. Не вовремя поставленный товар может быть причиной невыполненных обязательств самого покупателя перед заказчиком. Результат — испорченное настроение, душевные переживания, финансовые и репутационные потери. Все это не решают возникшую проблему по сути.

Подобные отговорки могут продолжаться неделю, месяц и более. Вместо выслушивания оправданий, покупатель имеет право требовать :. Эти требования предъявляются продавцу письменно, для чего составляется претензия за нарушение условий поставки товара. Например, неустойка начинает начисляться с того дня, в который продавец обязан был поставить товар. Например, если было уплачено 30 т. Но эта сумма не может расти до бесконечности, она ограничено размер предварительной оплаты.

В указанном примере она не может быть больше 30 т. То есть, ее размер растет в течение дней просрочки. Этого срока достаточно, чтобы:. Чтобы направить иск, необходимо собрать пакет документов , доказывающий справедливость требований заявителя. Одно из доказательств — рассматриваемая претензия и ответ, реагирование на нее продавца. Строгих форм и бланков для рассматриваемого документа не предусмотрено. Но чтобы он имел вес в процессе досудебного урегулирования или судебном разбирательстве, претензия должна содержать :.

Например, из-за непоставки товара в срок, покупатель не смог выполнить свои обязательства перед заказчиками. С ним расторгнут коммерческий договор. Понесенный ущерб подтверждается разорванным соглашением, письмом, претензией или рекламацией со стороны заказчика, в которых четко указана причина расторжения. Эти и другие документы расчет причиненных убытков и упущенной выгоды прикладываются к претензии продавцу.

Порядок рассмотрения и урегулирования спора может прописываться в договоре поставки. Это касается и сроков, в которые открывается и проводится спор. В этом случае они обязательны для соблюдения. Если в договоре поставки не предусмотрен порядок урегулирования споров, ответ на претензию дается в течение 30 дней.

Поэтому перед тем, как настаивать на определении такого порядка урегулирования спора, нужно учесть положительные и отрицательные стороны. Отсутствие ограничений на подачу претензии :. Допущенная ошибка при направлении претензии о сроках соглашения — обычным письмом или лично, но без росписи ответственного лица на втором экземпляре — затрудняет процесс доказывания, что такое обращение осуществлялось.

Продавец может отрицать сам факт получения обращения от потребителя. Во втором случае можно подождать письма, если оно объективно не дошло по почте.

Чтобы снять подозрения, у отправителя следует потребовать копии ответа или их сканы, цифровые фотографии. Если в требовании отказано, а сроки после направления претензии превысили 40 дней, следует обращаться с жалобой. Жалоба составляется одна, в ней меняется только адресат или в шапке документа указываются все инстанции, в которые направляется обращение. Дополнительно можно подать заявление :. Подав жалобы и заявления, их копии можно направить поставщику. Такой шаг ускорит его и вынудит выполнять требования покупателя.

В противном случае остается составлять исковое заявление, направлять его в суд и разрешать спор в ходе заседаний. Грамотно собранная доказательная база является аргументов для разрешения спора в досудебном порядке или для признания исковых требований в суде.

Так, столичным районным судом был рассмотрен иск юридического лица к частному предприятию, которое брало обязательство по договору поставки нефтепродуктов. Ответчик признал требования истца в полном объеме, суд удовлетворил иск, вынес соответствующее решение.

Успех заключался в полноте собранной доказательной базы, а также в дополнительном финансовом риске для ответчика:. Истец разумно согласился на исковые требования , чтобы снизить финансовые потери предприятия. В противном случае сумма иска могла увеличиться в 1,5 раза, что ставило бы ответчика перед риском банкротства.

В свою очередь, истец не заинтересован включаться в длительную процедуру несостоятельности, поэтом найден компромиссный вариант. Если товар не поставлен в срок, претензия не всегда решает спор.

Но она является документом, с помощью которого конфликт между поставщиком и покупателем на ранней стадии переводится на язык юриспруденции, обрастает доказательной базой. Это упрощает дальнейшее судебное разбирательство, снижает и предупреждает финансовые и другие издержки.

Представитель в сфере защиты прав потребителей. Более 6 лет практики в спорах, связанных с возвратом товаров, написанием жалоб в Роспотребнадзор и получением компенсаций за оказанные услуги. Задать вопрос онлайн Консультация в регионах. Пишем претензию о нарушении сроков поставки товара Поставщик не выполнил условия по договору? Содержание: 1 Не поставили товар в срок по договору 2 Образец обращения 3 Сроки для ответа 4 Что делать, если не реагируют?

В соглашение о поставке при наличии условия предварительной оплаты обязательно указывается срок, в который продавец обязан передать покупателю товар. Если его нет, у пострадавшего лица есть основание для признания договора недействительным. Скачать образец документа можно здесь. Дополнительные материалы необходимо подавать в виде копий, оригиналу остаются у покупателя.

Недостаток предусмотренного соглашением претензионного порядка разрешения спора в том, что пропуск покупателем этих сроков может являться основанием для отказа в иске. Дополнительные сведения по срокам рассмотрения претензий можно получить в специальном материале. Обращение в правоохранительные органы рекомендуется готовить с помощью практикующих юристов.

Прочитайте об особенностях оформления заявление в Роспотребнадзор в отдельной статье. Проголосуй первым! Из-за постоянных изменений в законах информация часто устаревает; Общая информация не гарантирует успешное решение возникших проблем.

Горячая линия по Москве: 8 Автор статьи Нежданных Анастасия Анатольевна Представитель в сфере защиты прав потребителей. Рейтинг автора:. Готовим претензию о замене товара ненадлежащего качества образец прилагается. Основы составления жалобы на магазин. Пишем претензию на некачественный ремонт телефона.

Нажмите, чтобы отменить ответ. Сергей Васильев Стаж 7 лет Консультации: Лариса Фролова Стаж 12 лет Консультации: Дмитрий Семочкин Стаж 11 лет Консультации: Наталья Егорова Стаж 9 лет Консультации: Как происходит возврат товара надлежащего качества? Как происходит возврат товара — информация для покупателя Подробнее. Разбираем перечень товаров, не подлежащих возврату Подробнее.

Просто и ясно — можно ли вернуть товар без чека? Как оформить заявление на возврат товара? Получите бесплатную юридическую консультацию.

Екатеринбург, пер.

В соответствии с п. Так, во исполнение своих обязательств по договору, мной были оплачены денежные средства, в размере, указанном в п. Тем не менее, со стороны Сетевой организации имеет место полное неисполнение своих обязательств по договору. Не имея иного жилого помещения, пригодного для проживания я вынуждена временно проживать у своих знакомых, так как проживание в доме, не подключенном к электричеству, не представляется возможным.

Таким образом, неисполнением обязательств по Договору со стороны Сетевой организации нарушаются не только мои жилищные права, но и права собственника жилого помещения. Какого-либо уведомления о том, что обязательства, предусмотренные Договором, не будут исполнены Сетевой организацией в шестимесячный срок, я не получала. Я неоднократно обращалась в Сетевую организацию с устными требованиями об исполнении договора и компенсации мне морального и материального вреда, причиненного его неисполнением, но всегда получала отказы, в связи с чем, в настоящее время вынуждена обращаться не в Воскресенский филиал, а в главное отделение.

Так же, мной было подано обращение в Воскресенскую городскую прокуратуру Московской области. Так, в соответствии со ст. В соответствии со ст. В договоре о выполнении работ оказании услуг может предусматриваться срок выполнения работы оказания услуги , если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы оказания услуги. Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы оказания услуги указываются в договоре о выполнении работы оказании услуги. В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи.

Причинение морального вреда выразилось в моей невозможности проживать в собственном доме, пользоваться жилищными благами и необходимости искать для проживания иное жилое помещение.

Проживание в квартирах и домах своих знакомых негативно сказывается не только на моем психическом состоянии, но и на продуктивности моей трудовой деятельности. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Более того, в соответствии со ст. Так же, в соответствии со ст. Неустойка, за просрочку исполнения обязательств Сетевой организацией рассчитана мной в соответствии со ст.

В случае отказа в удовлетворении требований, заявленных мной в настоящей претензии я буду вынуждена обратиться с исковым заявлением в суд, где, в случае удовлетворения вышеуказанных требований в мою пользу будет присуждена выплата штрафа, предусмотренного п. На основании изложенного и руководствуясь ст. Принять и рассмотреть настоящую претензию; 2.

Ответ на настоящую претензию направить мне в письменном виде по вышеуказанному адресу;. Приложение: 1. Копия Технических условий к Договору; 3. Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер. Таким образом, считаю п. Ответ на настоящую претензию направить мне в письменном виде по вышеуказанному адресу; Приложение: 1. Cкачать сейчас в формате DOC. Советы офисному сотруднику: Как совмещать работу в офисе и здоровый образ жизни Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника.

Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много. Как понять, что коллектив вас не уважает На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.

Офисные хроники или как противостоять сплетням Сплетни в рабочем коллективе — вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать. Как нужно разговаривать с начальником: антисоветы Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.

Скачать Word, doc.

Претензия о выплате неустойки за нарушение сроков выполнения работы

Договоры поставки — документы, которые широко используются в коммерческой деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Их объектом выступает поставка каких-либо товарно-материальных ценностей в определенном объеме и в установленные сроки. Если какой-либо пункт договора нарушается, вторая сторона сделки имеет право написать контрагенту претензию.

Пишем претензию о нарушении сроков поставки товара. При покупке может оформляться договор поставки, по которому продавец берет обязательство доставить потребителю товар в указанный в соглашении срок.

Претензия за нарушение сроков

При заключении договора заказчик и исполнитель, продавец и покупатель согласовывают взаимные права и обязанности. Не всегда контрагенты добросовестно исполняют свои обязательства. Для того, чтобы защитить свои интересы, одному из участников сделки необходимо подать претензию на невыполнение условий договора. В статье рассмотрим, что понимают под нарушением условий сделки, что вправе потребовать пострадавшая сторона, как составить претензию на неисполнение условий контракта.

Поставщик не выполнил условия по договору? Пишем претензию о нарушении сроков поставки товара

Наиболее часто претензии за нарушение сроков встречаются в обыденной жизни при заключении договоров подряда, возмездного оказания услуг. Это могут быть отношения, которые регулируются Законом о защите прав потребителя — тогда составляется претензия потребителя. А могут быть и отношения граждан между собой, которые регулируются нормами ГК РФ. Когда обязательство по договору должно было быть исполнено в определенное время, к конкретной дате, составление претензии за нарушение сроков позволит требовать выплаты неустойки.

Зарплата от 45  руб. до   руб. в месяц. Только проверенные работодатели.

Претензия о невыполнении условий договора

Директору ……………………………………… ………………………………………………….. Нарушение сроков выполнения работы оказания услуги произошло не по моей вине. Согласно ст.

Образец претензии по договору поставки

Подача запроса разъяснений. Подготовка тендерной заявки. Ведение претензионной работы Защита от включения в РНП.

Формирование претензии по договору поставки происходит в тех случаях, когда одна сторона договора нарушает его условия. Документ относится к разряду официальных и служит способом досудебного урегулирования возникающих разногласий. Скачать документ бесплатно. Договоры поставки — документы, которые широко используются в коммерческой деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

.

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.