+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Договор на пасад фасадов

Договор подряда на изготовление фасадного декора. Дизайн-проект предоставляет Заказчик. Комплектация может отличаться от состава Счёта, как в наименовании, так и в количестве деталей и узлов и не содержит информации о стоимости. Комплектация предусматривает раскладку деталей по упаковкам.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Подрядчик приступает к выполнению Работ с момента даты оплаты денежной суммы согласно п. Сроки выполнения Работ, предусмотренные Договором, могут быть перенесены на период, соответствующий количеству дней просрочки Заказчиком в случае допущения им такой просрочки следующих обязательств:.

Договор на фасадные работы

Договор подряда на изготовление фасадного декора. Дизайн-проект предоставляет Заказчик. Комплектация может отличаться от состава Счёта, как в наименовании, так и в количестве деталей и узлов и не содержит информации о стоимости. Комплектация предусматривает раскладку деталей по упаковкам.

НДС не облагается. В этом случае Заказчик обязуется предоставить Подрядчику доступ на объект строительства. Таким образом может произойти отступление в названиях и количестве деталей, указанных в Счёте.

При этом Подрядчик обязан сохранить вид Фасадного декора в сборе соответствующим Дизайн-проекту. Гагарина, 9. Стоимость доставки не входит стоимость работ по Договору. Обязанность по оплате доставки лежит на Заказчике, её порядок согласовывается отдельно в зависимости от выбора перевозчика. В случае нарушения данного условия передача Фасадного декора не производится, и он возвращается на склад Подрядчика. Затраты на транспортировку в этом случае несёт Заказчик.

Её вид и стоимость согласовывается Сторонами отдельно. Гарантия предоставляется при условии соблюдения правил перевозки, хранения и монтажа Фасадного декора.

Договор подряда на провидение работ по устройству фасада жилого дома

Подрядчик приступает к выполнению Работ с момента даты оплаты денежной суммы согласно п. Сроки выполнения Работ, предусмотренные Договором, могут быть перенесены на период, соответствующий количеству дней просрочки Заказчиком в случае допущения им такой просрочки следующих обязательств:. В случае изменения наименований работ включения новых работ, изменения в объемах работ и материалов Стороны заключают дополнительное соглашение с обязательным приложением сметы, подтверждающей стоимость и объемы работ.

Все дополнительные работы подлежат оплате со стороны Заказчика на основании заключенного дополнительного соглашения к данному Договору и актов приемки выполненных работ по таким работам. В цену Работ включены все предусмотренные действующим законодательством РФ налоги и сборы, стоимость всех необходимых для производства Работ материалов, оборудования и инструмента, а также таможенные пошлины и стоимость доставки материалов до Объекта. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

Выполнение работ, предусмотренных Договором, осуществляется Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика, а Заказчик, в свою очередь, вправе осуществлять технический надзор за деятельностью Подрядчика, либо передать указанные функции специализированной организации.

Подрядчик обеспечивает загрузку мусора и уборку территории объекта, затраты на вывоз бытового и строительного мусора, образовавшегося в результате производства работ несет Заказчик. До начала производства работ Стороны подписывают акт приемки фасада под отделку, с указанием строительной готовности, наличия конструкций на фасаде, а также отклонений плоскости основания фасада. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной работе при приемке результата работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Требование к качеству выполнения работ регламентируются соответствующими техническими регламентами и СНиПами. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, ставшая инициатором её проведения, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну. По результатам экспертизы виновная Сторона обязана компенсировать потерпевшей понесённые последней Стороной убытки, в том числе расходы на проведение экспертизы, на устранение недостатков и иной реальный ущерб.

Право собственности на результат выполненных работ в том числе материалы и риск его случайной гибели, или порчи, переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Акта выполненных работ. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Все требования со стороны Заказчика должны быть оформлены в письменном виде с обязательным указанием конкретных недостатков и отступлений от условий договора.

Гарантия не распространяется на механические повреждения, являющиеся результатом ударных воздействий Заказчика или третьих лиц, а также на иные недостатки, которые обусловлены неправильной эксплуатацией, ненадлежащим ремонтом, неквалифицированной разборкой или модификацией результата Работ Подрядчика, произведенных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Гарантия также не распространяется на случаи преднамеренного повреждения результата Работ Подрядчика со стороны третьих лиц.

Подрядчик, при наличии письменного обращения Заказчика, может быть привлечен для выполнения ремонтно-восстановительных работ на Объекте с оформлением их соответствующими Дополнительными соглашениями. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить упомянутый в п. Перед закупкой Подрядчиком декоративных материалов краски, декоративной штукатурки, плитки, облицовочного камня и т.

Заказчик подписывает соответствующий акт приемки образца. Для выбора образца декоративных материалов Подрядчик заказывает изготовление нескольких пробников например: цветной декоративной штукатурки , после Заказчик согласовывает устраивающий его образец.

Изготовление пробников оплачивает Заказчик. По поручению Заказчика или по производственной необходимости, Подрядчик закупает и доставляет на объект расходные материалы. За деньги, потраченные на закупку и доставку расходных материалов, Подрядчик отчитывается перед Заказчиком.

Если фактическая стоимость материалов и доставки оказывается меньше суммы, предусмотренной Договором, то сэкономленные деньги возвращаются Заказчику экономия Заказчика. Если в ходе выполнения работ выясняется, что фактическая стоимость материалов и доставки оказывается больше суммы, предусмотренной Договором, то дополнительные материалы оплачивает Заказчик риск Заказчика. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента выполнения обязательств по Договору или расторжения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Вход Регистрация Забыли пароль? Главное меню. Вы здесь. Опубликовано пользователем DM2. Популярное сегодня. Новые темы форума. Оптометрист Подбор рабочих строительных специальностей Психологическое тестирование сотрудников Разный Режим рабочего времени у одинаковых должностей Увольнение по сокращению. Зайти на форум Задать вопрос.

Новые комментарии. Добавить на сайт. Возможность добавления публикаций имеют только авторизованные зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться Войти. Выберите рассылки, на которые вы хотите или не хотите быть подписанным.

Новости HR-Portal. Рассылка HR-Portal Недельный дайджест. Подписка на обновления.

Договор подряда по монтажу изделий

Описание документа. Договор на покраску фасада здания — это соглашение о подряде, в рамках которого одна сторона подрядчик обязуется выполнить работу по заданию второй стороны заказчика. Заказчик, в свою очередь, обязуется своевременно принять и оплатить работу статья ГК РФ. Для заключения сделки вам понадобятся два образца договора подряда на ремонт фасада здания — по одному для каждой стороны.

Грамотно составленный договор подряда позволит наладить эффективное сотрудничество и поможет отстоять свои права, если придется обратиться в суд. Поэтому при оформлении соглашения важно:. В нашем онлайн-сервисе вы можете скачать договор на выполнение фасадных работ и все необходимые приложения к нему в формате Word или PDF.

На этой странице вы можете составить образец договора на фасадные работы всего в несколько кликов. Для этого достаточно ответить на пару уточняющих вопросов о сделке и заполнить предложенный шаблон. Скачать пакет документов Дата актуализации: Полезная информация. Конструктор документов.

Договор подряда. Договор на фасадные работы. С этим шаблоном часто используют: Договор подряда Договор на проведение строительных работ Договор на строительство Договор на строительство дома Договор строительства котельной Договор на общестроительные работы. Популярные документы и процедуры: Порядок увольнения работника за прогул Индивидуальные трудовые споры Как восстановить свидетельство о рождении ребенка Бланк доверенности на управление автомобилем Отпуск при рождении ребенка Виды поощрений.

В качестве предмета изделий рассмотрим пластиковые окна. В последнее время установка пластиковых окон пользуется достаточно большой популярностью. Изделия и, в частности, окна из этого материала, обладают широким спектром преимуществ. Перед тем как подписывать договор подряда на производство и установку пластиковых окон, следует изучить все детали его соглашения.

Таким образом, вы практически можете быть уверены в том, что вся работа будет выполнена качественно и в указанный срок. Кроме того, следует упомянуть о таких пунктах, как форс-мажорные обстоятельства. Отдельным пунктом прописывается алгоритм действий, в случае их наступления.

Каждая из сторон несет материальную ответственность за нарушение условий договора. К примеру, это может быть уплата штрафа, который составит какой-то процент от суммы договора. Или же это могут быть недостатки в деятельности одной из сторон. За них также предусмотрена ответственность. Внизу соглашения указываются банковские реквизиты, адреса физических или юридических лиц. Далее подрядчик и заказчик должны поставить свои подписи.

Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.

Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарных дней.

В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п. Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ.

Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.

Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ. Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности — доверенное лицо. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.

В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора то есть оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг.

Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.

Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей без НДС. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату предоплату Договора в размере рублей.

Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.

При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта технического задания , и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.

Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.

Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий.

Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.

При наступлении указанных в п. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.

Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

При гарантийном обслуживании гарантия не действительна в случае: если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя; если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие — месяцев, Работы — месяцев.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.

Тип документа: Договор строительного подряда Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания. Размер файла документа: 22,0 кб. Скачать в. Обязательные пункты договора: предмет — производство и установка пластиковых окон; стороны. Одна сторона — это заказчик, а вторая, соответственно, исполнитель; права заказчика и исполнителя; обязанности заказчика и второй стороны договора.

Ответственность сторон Каждая из сторон несет материальную ответственность за нарушение условий договора. Конечные положения Внизу соглашения указываются банковские реквизиты, адреса физических или юридических лиц. Да, спасибо! Спасибо Вам! Договоры Образцы документов Консультации юриста Советы юриста Календарь

Описание документа.

.

Документация

В качестве предмета изделий рассмотрим пластиковые окна. В последнее время установка пластиковых окон пользуется достаточно большой популярностью. Изделия и, в частности, окна из этого материала, обладают широким спектром преимуществ. Перед тем как подписывать договор подряда на производство и установку пластиковых окон, следует изучить все детали его соглашения. Таким образом, вы практически можете быть уверены в том, что вся работа будет выполнена качественно и в указанный срок.

.

Договор подряда на изготовление фасадного декора

.

.

Счёт — приложение к договору — список деталей Фасадного декора, объединённый в логические архитектурные узлы с указанием их количества и стоимости. Техническое задание — набор чертежей всех деталей Фасадного декора (каждая деталь на отдельном листе) и Комплектация. Комплектация — список деталей Фасадного декора согласно чертежам Технического задания. Комплектация может отличаться от состава Счёта, как в наименовании, так и в количестве деталей и узлов и не содержит информации о стоимости. Комплектация предусматривает раскладку деталей по упаковкам. 2 Предмет договора.

.

.

.

.

.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. nothypomal

    А что делать,если ты явно видишь ,что адвокат и следователь поют одну песню и против тебя?